Artículo 103 del REGLAMENTO de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Si terminas el trabajo antes de lo acordado en el contrato, no necesitas firmar ningún papel extra, todo queda igual. Si ves que no vas a poder cumplir con el plan de trabajo por razones que no son tu culpa, debes avisar por escrito en la Bitácora (el libro oficial donde se anotan los avances) y pedir una prórroga, explicando por qué y comprobándolo con documentos, todo esto antes de que se acabe el plazo original. La dependencia o entidad tiene 30 días naturales para darte una respuesta por escrito; si no lo hace, se entiende que tu solicitud fue aceptada automáticamente (a eso se le llama "afirmativa ficta"). Después de eso, el acuerdo para ampliar el plazo se debe firmar a más tardar 45 días naturales después de que te den su visto bueno o de que se active la aceptación automática.

Texto oficial

Artículo 103.- En caso de que el contratista concluya los trabajos en un plazo menor al establecido en el contrato, no será necesaria la celebración de convenio alguno. Si el contratista se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecución convenido, por causas no imputables a él, deberá notificarlo a la dependencia o entidad, mediante anotación en la Bitácora, presentando la solicitud de ampliación de plazo y la documentación justificatoria dentro del plazo de ejecución de los trabajos. La dependencia o entidad, dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de la solicitud del contratista señalado en el párrafo anterior, emitirá el dictamen de resolución; de no hacerlo, la solicitud se tendrá por aceptada. El convenio mediante el cual se ampliará el plazo respectivo deberá formalizarse dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes a la emisión del dictamen de referencia o a la afirmativa ficta de la dependencia o entidad. Párrafo reformado DOF 27-09-2022