Artículo 56 del Reglamento de Comunicaciones del Estado de México

Cuando recibas el Dictamen Único de Factibilidad (el documento que te dice si tu obra o proyecto vial es viable), tienes hasta 60 días para presentar a la Secretaría el diseño de la obra que vas a hacer, para que ellos lo aprueben. Una vez que acepten tu proyecto y revisen tu plan de trabajo, ellos decidirán cuánto tiempo tienes para construir o realizar las obras necesarias, dependiendo de tu caso. Si necesitas más tiempo del que te dieron, puedes pedir una sola prórroga por el mismo periodo, siempre y cuando justifiques bien las razones y la Secretaría esté de acuerdo.

Texto oficial

Artículo 56. En relación con la obra y/o acción señalada en la Evaluación Técnica de Factibilidad de Incorporación e Impacto Vial, el interesado contará hasta con sesenta días a partir de la fecha de notificación del Dictamen Único de Factibilidad, para presentar a la Secretaría, para su aprobación, el proyecto de la obra a ejecutar. Una vez aprobado el referido proyecto y analizado por la Secretaría el plan de trabajo correspondiente, para la realización de las obras y/o acciones señaladas en la Evaluación Técnica de Factibilidad de Incorporación e Impacto Vial, ésta fijará el plazo con que se cuenta para su ejecución, atendiendo a cada caso concreto. La Secretaría podrá autorizar, por una ocasión, prórroga hasta por un plazo igual al concedido originalmente para la ejecución de la obra y/o acción de lo anterior, por causas debidamente justificadas a juicio de ésta. CAPÍTULO SEXTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO O DE ALTA CAPACIDAD